Проведение работ по топогеодезии, геологии, диагностики, согласованию чертежей и материалов, разработки ЗВОС, подготовки проектных работ и сметной документации

Месяц

Май

Победитель тендера

"ROAD AND CIVIL ENGINEERING" mas`uliyati cheklangan jamiyati

Быть законченным..

День

Час

Минута

Секунды

Начала

10.05.2023 17:44:18

Завершение

17.05.2023 17:44:18

Общая стартовая цена:

860 000 000,00 UZS

Лот концессия

Не привилегирован

О заказе

Количество товаров

Единица измерения

усл. ед

Категория

Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

Стартовая цена за единицу

860 000 000 UZS

Общая сумма

860 000 000 UZS

Срок действия

365 Дней

Срок поставки

15 Дней

О заказчике

Сроки

Период развертывания

5 днем

Дата открытия

Май 17, 2023

Полный срок оплаты

20 банк. день

Заказчик СТИРи

200935587

Имя Заказчика:

"O`ZSHAHARSOZLIK LITI" DM

Порядок формализации

Энг яхши таклифни танлаш

Критерии оценки предложений

Балл усули

Количественный индикатор технической части

60.0

Количественный индикатор метода цены

40.0

Процедура рассмотрения предложений участников

В электронном виде

Закалат

Задаток требуется

Гарантийное письмо

Не принимает

Сумма закалата

3.0 %

Сумма предоплаты

30 %

Вывод суммы Закалата

Шартнома тузилгандан кейин блокдан чикариш

Метод оплаты

Предоплата

Выбранные языки

Русский

Источник финансирования

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Дополнительная информация

К участию в отборе не допускаются организации (участник дисквалифицируется): -не предоставившие в установленный срок необходимые документы; -не предоставившие лицензии; -находящиеся на стадии реорг., ликвид. или банкротства; -имеющие ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее закл. договорам; -находящиеся в состоянии судебного разбирательства; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -имеющие задолженность по уплате налогов и других платежей; -если участник не имеет опыт работы в разработке ПСД на осн. техн. и программы BIM, REVIT, Indor CAD (Road), Indor (Pavement), КРЕДО РАДОН и т.д.;-наличие опыта работ в сфере ПСД не менее 3 лет; -отсутствие неисполненных контрактов за последние 5 лет; - предложение претендента не будет принят заказчиком, если его скидка превысит 10% от начальной стоимости объекта при размещении его предложения на электронный отбор.

Техническое описание

Определение субподрядной организации на проведении работ по топогеодезии, геологии, диагностики, согласованию чертежей и материалов, разработки ЗВОС, подготовки проектных работ и сметной документации, а также сдача готовой документации Заказчику для разработки проектно-сметной документации объекта “Реконструкция автомобильной дороги Гулистан-Охангарон 37-59 км”

Мин. Проходной балл

Количество просмотров

35/272

1. Заявка на участие в отборе наилучших предложений (форма №1)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.25

Выучить больше:

Согласно форме

Требуется файл:

Нужно

2. Копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.25

Выучить больше:

копия документа

Требуется файл:

Нужно

3. Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений (форма №2)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.25

Выучить больше:

согласно форме

Требуется файл:

Нужно

4. Гарантийное письмо (что, участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, не наложен арест на имущества, не иметь обязательств по ранее заключенным договорам. Также, касательно предмету отбора указать, обязательства, сроки выполнения (поставки), условия оплаты и т.д.) (форма №3)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

12.5

Выучить больше:

согласно форме

Требуется файл:

Нужно

5. Сведения об выполненных аналогичных работах (общий опыт разработки рабочего проекта для аналогичного типа строительства за последние 3 года; конкретный опыт в проектировании и успешно завершенных аналогичных проектов дорожного строительства стоимостью строительства не менее 70% от стоимости строительства указанной в Техническом задании, за последние 3 года; наличие за последние 3 года успешно завершенных контрактов на проектирование дорожного строительства стоимостью не менее 70% от стартовой стоимости за каждый контракт (форма №4)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

12.5

Выучить больше:

согласно форме и подтверждающие документы и информации

Требуется файл:

Нужно

6. 6. Общая информация об участнике отбора и сведения о работающих сотрудниках (не менее 10 сотрудников; наличие следующего постоянного персонала с профессиональным опытом в соответствующей области: - руководящий состав - не менее 2 человек с высшим техническим образованием и профессиональным опытом работы в области проектирования не менее 5 лет; - инженер проектировщик– не менее 2 человек с профессиональным опытом работы в области проектирования не менее 5 лет; - специалисты в сфере изыскательских работ – не менее 3 лиц, имеющих проф. стаж не менее 5 лет (возможно по дог. найма) форма 5

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

12.5

Выучить больше:

Согласно форме подтверждающие документы и информации

Требуется файл:

Нужно

7. Сведения о материально-технической базе участника отбора (компьютерная техника, программные продукты и т.д.) (форма №6)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

12.5

Выучить больше:

согласно форме и подтв. док-ты

Требуется файл:

Нужно

8. Копия лицензии наличие лицензии на услуги по детальному проектированию и/или соответствующего сертификата на разработку ПСД с учетом предмета отбора

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

12.5

Выучить больше:

копия документа

Требуется файл:

Нужно

9. Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по налогам и кредитной карты №2 на основном и дополнительном счетах, а также, задолженностей по банковским кредитам (справка с ГНИ и банка выпущенное не ранее чем за 3 дня до окончания конкурса).

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

6.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

7.5

Выучить больше:

справка и др. документы подтверждающие

Требуется файл:

Нужно

10. Финансовая отчетность за последние 2020-2022годы (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расчеты и пояснения)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

9.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

11.25

Выучить больше:

отчет установленной форме

Требуется файл:

Нужно

1. Заявка на участие в отборе наилучших предложений (форма №1)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.25

Выучить больше:

Согласно форме

Требуется файл:

Нужно

2. Копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.25

Выучить больше:

копия документа

Требуется файл:

Нужно

3. Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений (форма №2)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.25

Выучить больше:

согласно форме

Требуется файл:

Нужно

4. Гарантийное письмо (что, участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, не наложен арест на имущества, не иметь обязательств по ранее заключенным договорам. Также, касательно предмету отбора указать, обязательства, сроки выполнения (поставки), условия оплаты и т.д.) (форма №3)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

12.5

Выучить больше:

согласно форме

Требуется файл:

Нужно

5. Сведения об выполненных аналогичных работах (общий опыт разработки рабочего проекта для аналогичного типа строительства за последние 3 года; конкретный опыт в проектировании и успешно завершенных аналогичных проектов дорожного строительства стоимостью строительства не менее 70% от стоимости строительства указанной в Техническом задании, за последние 3 года; наличие за последние 3 года успешно завершенных контрактов на проектирование дорожного строительства стоимостью не менее 70% от стартовой стоимости за каждый контракт (форма №4)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

12.5

Выучить больше:

согласно форме и подтверждающие документы и информации

Требуется файл:

Нужно

6. 6. Общая информация об участнике отбора и сведения о работающих сотрудниках (не менее 10 сотрудников; наличие следующего постоянного персонала с профессиональным опытом в соответствующей области: - руководящий состав - не менее 2 человек с высшим техническим образованием и профессиональным опытом работы в области проектирования не менее 5 лет; - инженер проектировщик– не менее 2 человек с профессиональным опытом работы в области проектирования не менее 5 лет; - специалисты в сфере изыскательских работ – не менее 3 лиц, имеющих проф. стаж не менее 5 лет (возможно по дог. найма) форма 5

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

12.5

Выучить больше:

Согласно форме подтверждающие документы и информации

Требуется файл:

Нужно

7. Сведения о материально-технической базе участника отбора (компьютерная техника, программные продукты и т.д.) (форма №6)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

12.5

Выучить больше:

согласно форме и подтв. док-ты

Требуется файл:

Нужно

8. Копия лицензии наличие лицензии на услуги по детальному проектированию и/или соответствующего сертификата на разработку ПСД с учетом предмета отбора

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

12.5

Выучить больше:

копия документа

Требуется файл:

Нужно

9. Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по налогам и кредитной карты №2 на основном и дополнительном счетах, а также, задолженностей по банковским кредитам (справка с ГНИ и банка выпущенное не ранее чем за 3 дня до окончания конкурса).

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

6.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

7.5

Выучить больше:

справка и др. документы подтверждающие

Требуется файл:

Нужно

10. Финансовая отчетность за последние 2020-2022годы (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расчеты и пояснения)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

9.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

11.25

Выучить больше:

отчет установленной форме

Требуется файл:

Нужно

Контактные данные

Секретарь комиссии 97-450-55-66

Анвар Зокиржонов

Номер телефона

712424464, 933377244

Адрес заказчика

ул. Наваи 18

Адрес доставки

город Ташкент Шайхантахурский район г.Ташкент, ул. Навоий 18

Файлы для скачивания

Техническое задание

202305105253522112.pdf

3.99 MB

Скачать

Техническая документация

202305105253533701.rar

18.4 MB

Скачать

Проформа договора

202305105253533908.docx

0.03 MB

Скачать

Договор

202305241916261457.pdf

11.13 MB

Скачать

Сокращения:

ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика

ОПФ - Классификатор организационно-правовых форм

СООГУ - Система обозначения органов государственного и хозяйственного управления

ОКЭД - Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности

Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций