search icon

На проведение работ по топогеодезии, геологии, диагностики, согласованию чертежей и материалов, разработки ЗВОС, подготовки проектных работ и сметной документации

Месяц
Май
suitcase Победитель тендера
Быть законченным..
0
День
00
Час
:
00
Минута
:
00
Секунды
Начала
19.05.2023 17:17:09
Завершение
26.05.2023 17:17:09
Общая стартовая цена:
400 000 000,00 UZS
Лот концессия
check Не привилегирован
О заказе
Количество товаров
1
Единица измерения
усл. ед
Категория
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
Стартовая цена за единицу
400 000 000 UZS
Общая сумма
400 000 000 UZS
Срок действия
365 Дней
Срок поставки
3 Дней
О заказчике
Сроки
Период развертывания
5 днем
Дата открытия
Май 26, 2023
Полный срок оплаты
20 банк. день
Заказчик СТИРи
200935587
Имя Заказчика:
Порядок формализации
Энг яхши таклифни танлаш
Критерии оценки предложений
Балл усули
Количественный индикатор технической части
60.0
Количественный индикатор метода цены
40.0
Процедура рассмотрения предложений участников
В электронном виде
Закалат
Задаток требуется
Гарантийное письмо
Не принимает
Сумма закалата
3.0 %
Сумма предоплаты
30 %
Вывод суммы Закалата
Шартнома тузилгандан кейин блокдан чикариш
Метод оплаты
Предоплата
Выбранные языки
Русский
Источник финансирования
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Дополнительная информация
К участию в отборе не допускаются организации: -не предоставившие в установленный срок необходимые документы; -не предоставившие лицензии и/или соответствующего сертификата на проведение технического обследования (если законодательством РУз. предусмотрено); -находящиеся на стадии реорганизации (разделения, слияния), ликвидации или банкротства; -на имущество которых наложен арест; -имеющие ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам; -находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -имеющие задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей; -если участник не имеет опыт работы в разработке ПСД на основании технологии и программы BIM, REVIT, Indor CAD (Road), Indor (Pavement), КРЕДО РАДОН и т.д.
Техническое описание
Определение субподрядной организации на проведении работ по топогеодезии, геологии, диагностики и симуляционному моделированию, подготовки отчетов и сдача всей документации Заказчику для разработки проектно-сметной документации объектов “Реконструкция участка 32-34 км автодороги М39б “Тошкент халка йўли”(ул. Темура Малика) и “Реконструкция участка 9-14 км автодороги М39б “Тошкент халка йўли”
Мин. Проходной балл
50
Количество просмотров
32/314

1. Заявка на участие в отборе наилучших предложений (форма №1)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
6.25
Выучить больше:
Согласно форме
Требуется файл:
Нужно

2. Копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
6.25
Выучить больше:
копия документа
Требуется файл:
Нужно

3. Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений (форма №2)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
6.25
Выучить больше:
Согласно форме
Требуется файл:
Нужно

4. Гарантийное письмо (что, участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, не наложен арест на имущества, не иметь обязательств по ранее заключенным договорам. Также, касательно предмету отбора указать, обязательства, сроки выполнения (поставки), условия оплаты и т.д.) (форма №3)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
согласно форме
Требуется файл:
Нужно

5. Сведения об выполненных аналогичных работах (копии договоров и экспертных заключений) (форма №4)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
согласно по форме и подтверждающие документы
Требуется файл:
Нужно

6. Общая информация об участнике отбора и сведения о работающих сотрудниках (не менее 10 сотрудников (основных или замещающих должностях) и выписка с https:my.mehnat.uz с QR кодом (форма №5)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
согласно форме и и выписка с https:my.mehnat.uz с QR кодом
Требуется файл:
Нужно

7. Сведения о материально-технической базе участника отбора (компьютерная техника, программные продукты и т.д.) (форма №6)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
согласно форме
Требуется файл:
Нужно

8. Копия лицензии и/или соответствующего сертификата на разработку ПСД с учетом предмета отбора

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
копии документов
Требуется файл:
Нужно

9. Финансовая отчетность за последние годы (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расчеты и пояснения)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках,
Требуется файл:
Нужно

10. Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по налогам и кредитной карты №2 на основном и дополнительном счетах, а также, задолженностей по банковским кредитам (справка с ГНИ и банка)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
6.25
Выучить больше:
Справка с банка и ГНИ
Требуется файл:
Нужно

1. Заявка на участие в отборе наилучших предложений (форма №1)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
6.25
Выучить больше:
Согласно форме
Требуется файл:
Нужно

2. Копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
6.25
Выучить больше:
копия документа
Требуется файл:
Нужно

3. Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений (форма №2)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
6.25
Выучить больше:
Согласно форме
Требуется файл:
Нужно

4. Гарантийное письмо (что, участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, не наложен арест на имущества, не иметь обязательств по ранее заключенным договорам. Также, касательно предмету отбора указать, обязательства, сроки выполнения (поставки), условия оплаты и т.д.) (форма №3)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
согласно форме
Требуется файл:
Нужно

5. Сведения об выполненных аналогичных работах (копии договоров и экспертных заключений) (форма №4)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
согласно по форме и подтверждающие документы
Требуется файл:
Нужно

6. Общая информация об участнике отбора и сведения о работающих сотрудниках (не менее 10 сотрудников (основных или замещающих должностях) и выписка с https:my.mehnat.uz с QR кодом (форма №5)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
согласно форме и и выписка с https:my.mehnat.uz с QR кодом
Требуется файл:
Нужно

7. Сведения о материально-технической базе участника отбора (компьютерная техника, программные продукты и т.д.) (форма №6)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
согласно форме
Требуется файл:
Нужно

8. Копия лицензии и/или соответствующего сертификата на разработку ПСД с учетом предмета отбора

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
копии документов
Требуется файл:
Нужно

9. Финансовая отчетность за последние годы (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расчеты и пояснения)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
12.5
Выучить больше:
отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках,
Требуется файл:
Нужно

10. Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по налогам и кредитной карты №2 на основном и дополнительном счетах, а также, задолженностей по банковским кредитам (справка с ГНИ и банка)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
6.25
Выучить больше:
Справка с банка и ГНИ
Требуется файл:
Нужно
Контактные данные
email Секретарь комиссии
Анвар Зокиржонов
email Номер телефона
712424464, 933377244
email Адрес заказчика
ул. Наваи 18
email Адрес доставки
город Ташкент Шайхантахурский район г.Ташкент, ул. Навоий 18
Файлы для скачивания
email
Техническое задание
202305190543467292.pdf
1.48 MB
Скачать
email
Техническая документация
202305190543473959.rar
12.19 MB
Скачать
email
Проформа договора
202305190543472693.docx
0.02 MB
Скачать
email
Договор
202308091825830869.pdf
8.19 MB
Скачать
Сокращения:

ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика

ОПФ - Классификатор организационно-правовых форм

СООГУ - Система обозначения органов государственного и хозяйственного управления

ОКЭД - Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности

Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций