search icon

Проведение работ по топогеодезии, геологии, диагностики, согласованию чертежей и материалов, подготовка проектных работ и сметной документации, разработка ЗВОС

Месяц
Июнь
Быть законченным..
0
День
00
Час
:
00
Минута
:
00
Секунды
Начала
14.06.2023 17:07:05
Завершение
21.06.2023 17:07:05
Общая стартовая цена:
830 000 000,00 UZS
Лот концессия
check Не привилегирован
О заказе
Количество товаров
1
Единица измерения
усл. ед
Категория
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
Стартовая цена за единицу
830 000 000 UZS
Общая сумма
830 000 000 UZS
Срок действия
365 Дней
Срок поставки
5 Дней
О заказчике
Сроки
Период развертывания
5 днем
Дата открытия
Июн 21, 2023
Полный срок оплаты
20 банк. день
Заказчик СТИРи
200935587
Имя Заказчика:
Порядок формализации
Энг яхши таклифни танлаш
Критерии оценки предложений
Балл усули
Количественный индикатор технической части
60.0
Количественный индикатор метода цены
40.0
Процедура рассмотрения предложений участников
В электронном виде
Закалат
Задаток требуется
Гарантийное письмо
Не принимает
Сумма закалата
3.0 %
Сумма предоплаты
15 %
Вывод суммы Закалата
Шартнома тузилгандан кейин блокдан чикариш
Метод оплаты
Предоплата
Выбранные языки
Русский
Источник финансирования
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Дополнительная информация
К участию в отборе не допускаются организации (участник дисквалифицируется): -не предоставившие в установленный срок необходимые документы; -не предоставившие лицензии; -находящиеся на стадии банкротства; -на имущество которых наложен арест; -имеющие ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам; -находящиеся в состоянии судебного разбирательства; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -имеющие задолженность по уплате налогов/платежей; -наличие опыта работ в сфере ПСД не менее 3 лет; -отсутствие не исполненных контрактов за последние 5 лет.
Техническое описание
Определение субподрядной организации на проведении работ по топогеодезии, геологии, диагностики, согласованию чертежей и материалов, подготовка проектных работ и сметной документации, разработка ЗВОС, а также сдача готовой документации Заказчику для разработки проектно-сметной документации объекта «Строительство нового путепровода над железной дороги Ташкент-Бухара» на 7 км автодороги 4Р64г «Навоийская железнодорожная ветка», расположенном в Карманинском районе (“Кармана туманида жойлашган 4Р64г "Навоий темир йўл стансиясига шохобча" автомобил йўлининг 7 км қисмида “Тошкент-Бухоро” темир йўл устидан ўтувчи янги йўл ўтказгич қуриш” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашда – топогеодезия, геология, диагностика, чизмалар ва материалларни келишиш ишларини амалга ошириш, лойиҳа ишларини ва смета ҳужжатларини таёрлаш, атроф-муҳитга таъсир баённомасини ишлаб чиқиш ҳамда тайёр бўлган ҳужжатларни Буюртмачига топшириш бўйича субпудрат (ёрдамчи) ташкилотини танлаш”)
Мин. Проходной балл
45
Количество просмотров
28/239

1. 1.Заявка на участие в отборе наилучших предложений (форма №1); 2.Копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 3.Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений (форма №2);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
15.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
23.08
Выучить больше:
Заявки по форме и копия документа
Требуется файл:
Нужно

2. Гарантийное письмо (что, участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, не наложен арест на имущества, не иметь обязательств по ранее заключенным договорам. Также, касательно предмету отбора указать, обязательства, сроки выполнения (поставки), условия оплаты и т.д.) (форма №3)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
15.38
Выучить больше:
Согласно форме, срок поставки и условия платежей
Требуется файл:
Нужно

3. Общая информ. об участнике отбора и св. о работающих сотрудниках и выписка с https:my.mehnat.uz с QR кодом (не менее 10 сотрудников, наличие следующего постоянного персонала с профессиональным опытом в соответствующей области: - руководящий состав - не менее 2 человек с высшим техническим образованием и профессиональным опытом работы в области проектирования не менее 5 лет; - инженер проектировщик– не менее 2 человек с проф. опытом работы в области проектирования не менее 5 лет; - спец в сфере изыскательских работ – не менее 3 лиц, имеющих проф. стаж не менее не менее 5 лет (форма №5)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
15.38
Выучить больше:
согласно форме и подтверждающие документы
Требуется файл:
Нужно

4. 1.Сведения о материально-технической базе участника отбора (компьютерная техника, программные продукты и т.д.) (форма №6); 2. Копия лицензии наличие лицензии на услуги по детальному проектированию и/или соответствующего сертификата на разработку ПСД с учетом предмета отбора.

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
15.38
Выучить больше:
Согласно форме и подтверждающие документы
Требуется файл:
Нужно

5. 1.Финансовая отчетность за последние 2020-2022годы (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расчеты и пояснения); 2. Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по налогам и кредитной карты №2 на основном и дополнительном счетах, а также, задолженностей по банковским кредитам (справка с ГНИ и банка выпущенное не ранее чем за 30 дней до окончания конкурса).

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
15.38
Выучить больше:
Отчеты установленной формы и справки
Требуется файл:
Нужно

6. Сведения об выполненных аналогичных работах (общий опыт разработки рабочего проекта для аналогичного типа строительства за последние 3 года, копии договоров, экспертных заключений) (форма №4);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
15.38
Выучить больше:
Согласно форме. подтверждающие документы (договора, эксп.заключения, сч. фактуры)
Требуется файл:
Нужно

1. 1.Заявка на участие в отборе наилучших предложений (форма №1); 2.Копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 3.Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений (форма №2);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
15.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
23.08
Выучить больше:
Заявки по форме и копия документа
Требуется файл:
Нужно

2. Гарантийное письмо (что, участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, не наложен арест на имущества, не иметь обязательств по ранее заключенным договорам. Также, касательно предмету отбора указать, обязательства, сроки выполнения (поставки), условия оплаты и т.д.) (форма №3)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
15.38
Выучить больше:
Согласно форме, срок поставки и условия платежей
Требуется файл:
Нужно

3. Общая информ. об участнике отбора и св. о работающих сотрудниках и выписка с https:my.mehnat.uz с QR кодом (не менее 10 сотрудников, наличие следующего постоянного персонала с профессиональным опытом в соответствующей области: - руководящий состав - не менее 2 человек с высшим техническим образованием и профессиональным опытом работы в области проектирования не менее 5 лет; - инженер проектировщик– не менее 2 человек с проф. опытом работы в области проектирования не менее 5 лет; - спец в сфере изыскательских работ – не менее 3 лиц, имеющих проф. стаж не менее не менее 5 лет (форма №5)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
15.38
Выучить больше:
согласно форме и подтверждающие документы
Требуется файл:
Нужно

4. 1.Сведения о материально-технической базе участника отбора (компьютерная техника, программные продукты и т.д.) (форма №6); 2. Копия лицензии наличие лицензии на услуги по детальному проектированию и/или соответствующего сертификата на разработку ПСД с учетом предмета отбора.

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
15.38
Выучить больше:
Согласно форме и подтверждающие документы
Требуется файл:
Нужно

5. 1.Финансовая отчетность за последние 2020-2022годы (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расчеты и пояснения); 2. Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по налогам и кредитной карты №2 на основном и дополнительном счетах, а также, задолженностей по банковским кредитам (справка с ГНИ и банка выпущенное не ранее чем за 30 дней до окончания конкурса).

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
15.38
Выучить больше:
Отчеты установленной формы и справки
Требуется файл:
Нужно

6. Сведения об выполненных аналогичных работах (общий опыт разработки рабочего проекта для аналогичного типа строительства за последние 3 года, копии договоров, экспертных заключений) (форма №4);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
15.38
Выучить больше:
Согласно форме. подтверждающие документы (договора, эксп.заключения, сч. фактуры)
Требуется файл:
Нужно
Контактные данные
email Секретарь комиссии
Анвар Зокиржонов
email Номер телефона
712424464, 933377244
email Адрес заказчика
ул. Наваи 18
email Адрес доставки
город Ташкент Шайхантахурский район г.Ташкент, ул. Навоий 18
Файлы для скачивания
email
Техническое задание
202306142437725709.pdf
4.09 MB
Скачать
email
Техническая документация
202306142437807519.rar
12.13 MB
Скачать
email
Проформа договора
202306142437801240.docx
0.02 MB
Скачать
email
Договор
202307035712082959.pdf
7.17 MB
Скачать
Сокращения:

ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика

ОПФ - Классификатор организационно-правовых форм

СООГУ - Система обозначения органов государственного и хозяйственного управления

ОКЭД - Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности

Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций