search icon

Проведение геологических работ на месте строительства путепровода, подготовка отчетов, разработка проектно-сметной документации 3-х путепроводов и 6-ти подземных или надземных пешеходных дорожек

Месяц
Июль
Быть законченным..
0
День
00
Час
:
00
Минута
:
00
Секунды
Начала
01.08.2023 12:12:01
Завершение
08.08.2023 12:12:01
Общая стартовая цена:
949 877 280,00 UZS
Лот концессия
check Не привилегирован
О заказе
Количество товаров
1
Единица измерения
усл. ед
Категория
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
Стартовая цена за единицу
949 877 280 UZS
Общая сумма
949 877 280 UZS
Срок действия
365 Дней
Срок поставки
3 Дней
О заказчике
Сроки
Период развертывания
5 днем
Дата открытия
Авг 08, 2023
Полный срок оплаты
20 банк. день
Заказчик СТИРи
200935587
Имя Заказчика:
Порядок формализации
Энг яхши таклифни танлаш
Критерии оценки предложений
Балл усули
Количественный индикатор технической части
60.0
Количественный индикатор метода цены
40.0
Процедура рассмотрения предложений участников
В электронном виде
Закалат
Задаток требуется
Гарантийное письмо
Не принимает
Сумма закалата
3.0 %
Сумма предоплаты
15 %
Вывод суммы Закалата
Шартнома тузилгандан кейин блокдан чикариш
Метод оплаты
Предоплата
Выбранные языки
Русский
Источник финансирования
None
Дополнительная информация
К участию в отборе не допускаются организации: -не предоставившие в установленный срок необходимые документы; -не имеющие опыт работы в сфере проектирования мостов, путепроводов, надземных и подземных пешеходных переходов). -не предоставившие лицензии и/или соответствующего сертификата на разработку ПСД; -находящиеся на стадии ликвидации или банкротства; -находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -имеющие задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей; - не имеющие опыт работы применения технологии и программы Indor CAD (Road), Indor (Pavement), КРЕДО РАДОН и т.д.
Техническое описание
Определение субподрядной организации на проведение геологических работ на месте строительства путепровода, подготовка отчетов, разработка проектно-сметной документации 3-х путепроводов и 6-ти подземных или надземных пешеходных дорожек, согласование чертежей и материалов в установленном порядке, а также сдача всей документации Заказчику для разработки проектно-сметной документации объекта “Реконструкция участка 9-14 км автодороги М39б “Тошкент халка йўли”. “М39б “Тошкент халқа йўли” автомобил йўлининг 9-14 км қисмини реконструкция қилиш” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда йўл ўтказгичлар қуриладиган жойларда геология ишларини олиб бориш ва ҳисоботларини тайёрлаш, 3 та йўл ўтказгич ва 6 та ер ости ёки ер усти пиёдалар йўлакларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, ўрнатилган тартибда чизмалар ва материалларни келишиш ҳамда барча ҳужжатларни Буюртмачига топшириш бўйича субпудрат (ёрдамчи) ташкилотини танлаш”
Мин. Проходной балл
50
Количество просмотров
22/210

1. Заявка на участие в отборе наилучших предложений (форма №1);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
7.14
Выучить больше:
Документы согласно форме
Требуется файл:
Нужно

2. Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений (форма №2);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
7.14
Выучить больше:
документ согласно форме
Требуется файл:
Нужно

3. Сведения об выполненных аналогичных работах за последние 3-х лет (именно проектирование мосты и путепроводы, водопропускные трубы, надземные и подземные пешеходные переходы). Обязательно предоставить копии договоров, счета фактур или экспертных заключений.

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
14.29
Выучить больше:
Согласно форме и подтверждающие документы
Требуется файл:
Нужно

4. Сведения о материально-технической базе участника отбора (компьютерная техника, программные продукты и т.д.) (форма №6);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
7.14
Выучить больше:
согласно форме
Требуется файл:
Нужно

5. Гарантийное письмо (что, участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, не наложен арест на имущества, не иметь обязательств по ранее заключенным договорам. Также, касательно предмету отбора указать, обязательства, сроки выполнения (поставки), условия оплаты и т.д.) (форма №3);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
14.29
Выучить больше:
согласно форме и информация по срокам поставки, авансовых платежей и т.д.
Требуется файл:
Нужно

6. а). Финансовая отчетность за последние годы (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расчеты и пояснения) (форма №7); б). Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по налогам и кредитной карты №2 на основном и дополнительном счетах, а также, задолженностей по банковским кредитам (справка с ГНИ и банка выпущенное не ранее чем за 30 дней до окончания конкурса).

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
15.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
21.43
Выучить больше:
Отчеты установленной формы и справки с ГНИ и банка (каждый документ оценивается по 5 бальной системе
Требуется файл:
Нужно

7. Общая информация об участнике отбора и сведения о работающих сотрудниках (не менее 10 сотрудников; наличие следующего постоянного персонала с профессиональным опытом в соответствующей области: руководящий состав - не менее 2 человек с высшим тех. образованием и профессиональным опытом работы в области ПСД не менее 5 лет; инженер проектировщик – не менее 3 человек с проф. опытом работы в области ПСД не менее 5 лет; специалисты для составления СД – не менее 2 лиц, проф. стаж не менее 5 лет (форма №5); - специалисты в сфере изыск. работ– не менее 3 лиц, проф стаж не мене 5 лет (форма №5)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
20.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
28.57
Выучить больше:
согласно форме и обязательно подтверждающий документ с my gov.uz mehnat QR кодом
Требуется файл:
Нужно

1. Заявка на участие в отборе наилучших предложений (форма №1);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
7.14
Выучить больше:
Документы согласно форме
Требуется файл:
Нужно

2. Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений (форма №2);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
7.14
Выучить больше:
документ согласно форме
Требуется файл:
Нужно

3. Сведения об выполненных аналогичных работах за последние 3-х лет (именно проектирование мосты и путепроводы, водопропускные трубы, надземные и подземные пешеходные переходы). Обязательно предоставить копии договоров, счета фактур или экспертных заключений.

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
14.29
Выучить больше:
Согласно форме и подтверждающие документы
Требуется файл:
Нужно

4. Сведения о материально-технической базе участника отбора (компьютерная техника, программные продукты и т.д.) (форма №6);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
5.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
7.14
Выучить больше:
согласно форме
Требуется файл:
Нужно

5. Гарантийное письмо (что, участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, не наложен арест на имущества, не иметь обязательств по ранее заключенным договорам. Также, касательно предмету отбора указать, обязательства, сроки выполнения (поставки), условия оплаты и т.д.) (форма №3);

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Не нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
10.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
14.29
Выучить больше:
согласно форме и информация по срокам поставки, авансовых платежей и т.д.
Требуется файл:
Нужно

6. а). Финансовая отчетность за последние годы (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расчеты и пояснения) (форма №7); б). Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по налогам и кредитной карты №2 на основном и дополнительном счетах, а также, задолженностей по банковским кредитам (справка с ГНИ и банка выпущенное не ранее чем за 30 дней до окончания конкурса).

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
15.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
21.43
Выучить больше:
Отчеты установленной формы и справки с ГНИ и банка (каждый документ оценивается по 5 бальной системе
Требуется файл:
Нужно

7. Общая информация об участнике отбора и сведения о работающих сотрудниках (не менее 10 сотрудников; наличие следующего постоянного персонала с профессиональным опытом в соответствующей области: руководящий состав - не менее 2 человек с высшим тех. образованием и профессиональным опытом работы в области ПСД не менее 5 лет; инженер проектировщик – не менее 3 человек с проф. опытом работы в области ПСД не менее 5 лет; специалисты для составления СД – не менее 2 лиц, проф. стаж не менее 5 лет (форма №5); - специалисты в сфере изыск. работ– не менее 3 лиц, проф стаж не мене 5 лет (форма №5)

По описанию заказчика
Требуемое значение
Текстовое значение
Обязательность:
Нужно
Мин. балл:
0.0
Макс. балл:
20.0
Критерии оценки:
Экспертная
Относительная масса
28.57
Выучить больше:
согласно форме и обязательно подтверждающий документ с my gov.uz mehnat QR кодом
Требуется файл:
Нужно
Контактные данные
email Секретарь комиссии
Анвар Зокиржонов
email Номер телефона
712424464, 933377244
email Адрес заказчика
ул. Наваи 18
email Адрес доставки
город Ташкент Шайхантахурский район г.Ташкент, ул. Навоий 18
Файлы для скачивания
email
Техническое задание
202307241902729385.pdf
2.57 MB
Скачать
email
Техническая документация
202307241902736847.rar
11.32 MB
Скачать
email
Проформа договора
202307241902735681.docx
0.02 MB
Скачать
email
Договор
202308214106750172.pdf
Сокращения:

ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика

ОПФ - Классификатор организационно-правовых форм

СООГУ - Система обозначения органов государственного и хозяйственного управления

ОКЭД - Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности

Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций