Разработка проектно-сметной документации технологических разделов звукотехнологии, светотехнологии и механосценического оборудования.

Месяц

Октябрь

Победитель тендера

"ASIA DENKRISER" mas`uliyati cheklangan jamiyati

Быть законченным..

День

Час

Минута

Секунды

Начала

12.10.2023 15:29:47

Завершение

19.10.2023 15:29:47

Общая стартовая цена:

165 000 000,00 UZS

Лот концессия

Не привилегирован

О заказе

Количество товаров

Единица измерения

усл. ед

Категория

Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

Стартовая цена за единицу

165 000 000 UZS

Общая сумма

165 000 000 UZS

Срок действия

365 Дней

Срок поставки

20 Дней

О заказчике

Сроки

Период развертывания

5 днем

Дата открытия

Окт 19, 2023

Полный срок оплаты

30 банк. день

Заказчик СТИРи

200935587

Имя Заказчика:

"O`ZSHAHARSOZLIK LITI" DM

Порядок формализации

Энг яхши таклифни танлаш

Критерии оценки предложений

Балл усули

Количественный индикатор технической части

60.0

Количественный индикатор метода цены

40.0

Процедура рассмотрения предложений участников

В электронном виде

Закалат

Задаток требуется

Гарантийное письмо

Не принимает

Сумма закалата

3.0 %

Сумма предоплаты

15 %

Вывод суммы Закалата

Шартнома тузилгандан кейин блокдан чикариш

Метод оплаты

Предоплата

Выбранные языки

Русский

Источник финансирования

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Дополнительная информация

Требование к участникам отбора: К участию в отборе не допускаются организации (участник дисквалифицируется): -не предоставившие в установленный срок необходимые документы; -не предоставившие лицензии; -находящиеся на стадии банкротства; -на имущество которых наложен арест; -имеющие ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам; -находящиеся в состоянии судебного разбирательства; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -имеющие задолженность по уплате налогов/платежей; -наличие опыта работ в сфере разработки проектно-сметной документации объектов строительства (в том числе по предмету отботра) не менее 3 лет; -отсутствие не исполненных контрактов за последние 5 лет.

Техническое описание

Определение субподрядной организации на разработку проектно-сметной документации технологических разделов звукотехнологии, светотехнологии и механосценического оборудования, предоставления готовой документации Заказчику объекта “РП Реконструкция здания Академии правохранительных органов Республики Узбекистан, созданной на базе Академии Генеральной прокуратуры» 1-этап” (“Бош прокуратура Академияси негизида ташкил этилган Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси биносини реконструкция қилиш 1-этап ИЛ” обектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёритиш, овоз кучайтириш ва саҳнани механик жиҳозлаш технологик бўлимларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёр бўлган ҳужжатларни Буюртмачига топшириш бўйича субпудрат (ёрдамчи) ташкилотини танлаш)

Мин. Проходной балл

Количество просмотров

15/247

1. Заявка на участие в отборе наилучших предложений (форма №1)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.67

Выучить больше:

Согласно форме

Требуется файл:

Нужно

2. Копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.67

Выучить больше:

Копия документа

Требуется файл:

Нужно

3. Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений (форма №2)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.67

Выучить больше:

Согласно форме

Требуется файл:

Нужно

4. Гарантийное письмо (что, участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, не наложен арест на имущества, не иметь обязательств по ранее заключенным договорам. Также, касательно предмету отбора указать, обязательства, сроки выполнения (поставки), условия оплаты и т.д.) (форма №3)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

13.33

Выучить больше:

Согласно форме с указанием сроков поставки и условия оплаты

Требуется файл:

Нужно

5. Сведения об выполненных аналогичных работах (общий опыт разработки рабочего проекта для аналогичного типа строительства за последние 3 года, копии договоров, экспертных заключений) (форма №4)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

13.33

Выучить больше:

Согласно форме

Требуется файл:

Нужно

6. Общая информация об участнике отбора и сведения о работающих сотрудниках, и выписка с https:my.mehnat.uz с QR кодом (наличие следующего постоянного персонала с профессиональным опытом в соответствующей области (форма №5)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

13.33

Выучить больше:

согласно форме

Требуется файл:

Нужно

7. Сведения о материально-технической базе участника отбора (компьютерная техника, программные продукты и т.д.) (форма №6)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.67

Выучить больше:

Согласно форме

Требуется файл:

Нужно

8. Копия лицензии наличие лицензии на услуги по детальному проектированию и/или соответствующего сертификата на разработку ПСД с учетом предмета отбора;

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

13.33

Выучить больше:

Копия документа

Требуется файл:

Нужно

9. Финансовая отчетность за последние 2020-2022годы (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расчеты и пояснения)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.67

Выучить больше:

Отчеты

Требуется файл:

Нужно

10. Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по налогам и кредитной карты №2 на основном и дополнительном счетах, а также, задолженностей по банковским кредитам (справка с ГНИ и банка выпущенное не ранее чем за 30 дней до окончания конкурса).

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

13.33

Выучить больше:

Копии документов

Требуется файл:

Нужно

1. Заявка на участие в отборе наилучших предложений (форма №1)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.67

Выучить больше:

Согласно форме

Требуется файл:

Нужно

2. Копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.67

Выучить больше:

Копия документа

Требуется файл:

Нужно

3. Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений (форма №2)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.67

Выучить больше:

Согласно форме

Требуется файл:

Нужно

4. Гарантийное письмо (что, участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, не наложен арест на имущества, не иметь обязательств по ранее заключенным договорам. Также, касательно предмету отбора указать, обязательства, сроки выполнения (поставки), условия оплаты и т.д.) (форма №3)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

13.33

Выучить больше:

Согласно форме с указанием сроков поставки и условия оплаты

Требуется файл:

Нужно

5. Сведения об выполненных аналогичных работах (общий опыт разработки рабочего проекта для аналогичного типа строительства за последние 3 года, копии договоров, экспертных заключений) (форма №4)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

13.33

Выучить больше:

Согласно форме

Требуется файл:

Нужно

6. Общая информация об участнике отбора и сведения о работающих сотрудниках, и выписка с https:my.mehnat.uz с QR кодом (наличие следующего постоянного персонала с профессиональным опытом в соответствующей области (форма №5)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

13.33

Выучить больше:

согласно форме

Требуется файл:

Нужно

7. Сведения о материально-технической базе участника отбора (компьютерная техника, программные продукты и т.д.) (форма №6)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.67

Выучить больше:

Согласно форме

Требуется файл:

Нужно

8. Копия лицензии наличие лицензии на услуги по детальному проектированию и/или соответствующего сертификата на разработку ПСД с учетом предмета отбора;

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

13.33

Выучить больше:

Копия документа

Требуется файл:

Нужно

9. Финансовая отчетность за последние 2020-2022годы (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расчеты и пояснения)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

5.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

6.67

Выучить больше:

Отчеты

Требуется файл:

Нужно

10. Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по налогам и кредитной карты №2 на основном и дополнительном счетах, а также, задолженностей по банковским кредитам (справка с ГНИ и банка выпущенное не ранее чем за 30 дней до окончания конкурса).

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Не нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

10.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

13.33

Выучить больше:

Копии документов

Требуется файл:

Нужно

Контактные данные

Секретарь комиссии

Анвар Зокиржонов

Номер телефона

712424464, 933377244

Адрес заказчика

ул. Наваи 18

Адрес доставки

город Ташкент Шайхантахурский район Навоий 18

Файлы для скачивания

Техническое задание

202310123001400280.pdf

0.5 MB

Скачать

Техническая документация

202310123001479352.rar

9.26 MB

Скачать

Проформа договора

202310123001450761.docx

0.02 MB

Скачать

Договор

202310244943338161.pdf

8.14 MB

Скачать

Сокращения:

ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика

ОПФ - Классификатор организационно-правовых форм

СООГУ - Система обозначения органов государственного и хозяйственного управления

ОКЭД - Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности

Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций