Услуга на проведение экспертизы промышленной безопасности проектов

Месяц

Ноябрь

Победитель тендера

"TTT-AUDIT" mas‘uliyati cheklangan jamiyati

Быть законченным..

День

Час

Минута

Секунды

Начала

21.11.2023 17:49:14

Завершение

07.12.2023 17:49:14

Общая стартовая цена:

70 000 000,00 UZS

Лот концессия

Не привилегирован

О заказе

Количество товаров

Единица измерения

усл. ед

Категория

Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

Стартовая цена за единицу

70 000 000 UZS

Общая сумма

70 000 000 UZS

Срок действия

5 Год (лет)

Срок поставки

45 Год (лет)

О заказчике

Сроки

Период развертывания

12 днем

Дата открытия

Дек 07, 2023

Полный срок оплаты

10 банк. день

Заказчик СТИРи

200002933

Имя Заказчика:

АО NAVOIYAZOT

Порядок формализации

Энг яхши таклифни танлаш

Критерии оценки предложений

Балл усули

Количественный индикатор технической части

70.0

Количественный индикатор метода цены

30.0

Процедура рассмотрения предложений участников

В электронном виде

Закалат

Задаток требуется

Гарантийное письмо

Не принимает

Сумма закалата

3.0 %

Сумма предоплаты

15 %

Вывод суммы Закалата

Шартнома тузилгандан кейин блокдан чикариш

Метод оплаты

Предоплата

Выбранные языки

Русский Узбекский

Источник финансирования

Собственные средства заказчика

Дополнительная информация

Предложения участников отбора представляются в установленном в объявлении и в закупочной документации по отбору порядке по указанному в объявлении о проведении отбора адресу; Прием предложений на отбор прекращается с наступлением срока, указанного в объявлении, опубликованном в электронной системе государственных закупок через специальный информационный портал; Все предложения участников оцениваются на основании критериев, указанных в закупочной документации по отбору, и фиксируются в протоколе проведения отбора;

Техническое описание

Техническое задание

Мин. Проходной балл

Количество просмотров

37/481

1. Заявка на участие в электронном отборе на имя председателя Закупочной комиссии (Форма 1)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если нет, то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

2. Копии документов о государственной регистрации участника (устав предприятия в формате PDF, свидетельство о регистрации)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если нет, то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

3. Наличие общей информации об участнике процесса отбора (Форма №2)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если нет, то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

4. Гарантийное письмо от Участника отбора, свидетельствующее, что Участник отбора не находится в стадии реорганизaции, ликвидaции, банкротства, а также в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком; (Форма 3);

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если отсутствует (нет) гарантийное письмо, то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

5. Финансовое положение участника; (Форма №6); оценка финансовой устойчивости, как гарантия беспрерывности оказания работ;

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критично, Если нет, то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

6. Заявление по недопущению коррупционных проявлений; (Форма №7);

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если нет, то участник дисквалифицируется;

Требуется файл:

Нужно

7. Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов (справка от уполномоченного органа);

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если нет (отсутствует справка) , то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

8. Отсутствие записи в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если нет (отсутствует документ о подтверждении отсутствия записи), то участник дисквалифицируется;

Требуется файл:

Нужно

9. Информaция об опыте оказания Участником аналогичных услуг; (Форма №5);

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

25.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

24.98

Выучить больше:

Опыт работы компании в указанной сфере (не менее 3-х лет);

Требуется файл:

Нужно

10. Информaция о наличии лицензии и др. разрешительных документов для оказания услуг;

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

25.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

24.98

Выучить больше:

Разрешительные документы на выполнение данной услуги (лицензии, свидетельства, сертификаты на все виды работ согласно ТЗ)

Требуется файл:

Нужно

11. Сведения о наличии квалифицированных специалистов (Форма№4)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

25.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

24.98

Выучить больше:

Наличие квалифицированных специалистов в штате организации для предоставления услуги (высококвалифицированных работников с подтверждающими документами, удостоверения, свидетельства, сертификаты);

Требуется файл:

Нужно

12. Сроки выполнения работ (услуг)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

25.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

24.98

Выучить больше:

Сроки выполнения работ согласно технического задания

Требуется файл:

Нужно

1. Заявка на участие в электронном отборе на имя председателя Закупочной комиссии (Форма 1)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если нет, то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

2. Копии документов о государственной регистрации участника (устав предприятия в формате PDF, свидетельство о регистрации)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если нет, то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

3. Наличие общей информации об участнике процесса отбора (Форма №2)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если нет, то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

4. Гарантийное письмо от Участника отбора, свидетельствующее, что Участник отбора не находится в стадии реорганизaции, ликвидaции, банкротства, а также в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком; (Форма 3);

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если отсутствует (нет) гарантийное письмо, то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

5. Финансовое положение участника; (Форма №6); оценка финансовой устойчивости, как гарантия беспрерывности оказания работ;

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критично, Если нет, то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

6. Заявление по недопущению коррупционных проявлений; (Форма №7);

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если нет, то участник дисквалифицируется;

Требуется файл:

Нужно

7. Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов (справка от уполномоченного органа);

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требование: критичное, Если нет (отсутствует справка) , то участник дисквалифицируется

Требуется файл:

Нужно

8. Отсутствие записи в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

По описанию заказчика

Требуемое значение

Бинарное значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

0.01

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

0.01

Выучить больше:

Требуется файл:

Нужно

9. Информaция об опыте оказания Участником аналогичных услуг; (Форма №5);

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

25.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

24.98

Выучить больше:

Опыт работы компании в указанной сфере (не менее 3-х лет);

Требуется файл:

Нужно

10. Информaция о наличии лицензии и др. разрешительных документов для оказания услуг;

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

25.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

24.98

Выучить больше:

Требуется файл:

Нужно

11. Сведения о наличии квалифицированных специалистов (Форма№4)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

25.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

24.98

Выучить больше:

Требуется файл:

Нужно

12. Сроки выполнения работ (услуг)

По описанию заказчика

Требуемое значение

Текстовое значение

Обязательность:

Нужно

Мин. балл:

0.0

Макс. балл:

25.0

Критерии оценки:

Экспертная

Относительная масса

24.98

Выучить больше:

Сроки выполнения работ согласно технического задания

Требуется файл:

Нужно

Контактные данные

Начальник ОКС

Кушбаков А.А.

Номер телефона

792292640

Адрес заказчика

Навоийская область, г.Навои, Навои-5

Адрес доставки

Навоийская область Навои г. Навои, Навои-5

Файлы для скачивания

Техническое задание

202311172544635483.PDF

0.27 MB

Скачать

Техническая документация

202311172544721435.PDF

3.58 MB

Скачать

Проформа договора

202311175629165341.docx

0.02 MB

Скачать

Сокращения:

ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика

ОПФ - Классификатор организационно-правовых форм

СООГУ - Система обозначения органов государственного и хозяйственного управления

ОКЭД - Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности

Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций